家装工程承包协议书_绿化工程承包协议书

学习资料库 编辑: http://www.zuimn.cn/

1、家装工程承包协议书

甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)为了把公司家装工程做好,取得更好的经济效益,双方就开展家装工程业务事宜,经过平等协商,达成以下协议:1、 甲方将部分家装业务交由乙方承接,甲方只负责业务信息的来源,乙方可以甲方的名义与客户进行业务商谈、考察公司、签订施工合同。2、 乙方在与客户商谈、签约、施工、售后服务等方面,必须按照甲方的家装管理流程实施。3、 乙方按照每个工程总造价费用。4、 双方在签订本协议时,乙方须向甲方缴纳作为乙方按期履约、工程质量、售后服务等方面的保证,乙方如违反协议内容,甲方有权动用此保证金,以保证工程的延续性。5、 甲方不负责乙方所承接的家装工程的设计方案、效果图等图纸的设计工作,由乙方自行负责方案的设计工作、工程管理工作。6、 乙方商谈的家装工程款项由甲方代收,甲方为乙方建立单独的帐册,在首批工程款内扣除5%的管理费,其余款项付给乙方。后续款项甲方收到后,直接拨付乙方,不留工程质保金。7、 乙方在与客户的商谈、签约、施工、售后等方面,应积极维护甲方的声誉,乙方承接的家装业务,必须保证工程质量达到甲方现行的工程质量及售后服务等级水平,不得粗制滥造,损害甲方的声誉。乙方如有损害甲方的行为发生,甲方有权单方面终止协议,乙方的保证金甲方不予退还。8、 甲方有权监督乙方的施工质量、售后服务质量,甲方如发现乙方的施工质量、服务质量达不到双方约定的标准,甲方有权单方面终止协议。由此引起的经济责任由乙方负责。9、 双方争议的解决方式:a.双方友好协商;b.向合同签订地人民法院申诉。10、 未尽事宜,双方协商一致作为附件,与本协议具有同等法律效力。11、 此协议一式二份,双方各持一份,签字盖章后生效。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)委托人: 委托人:电话: 电话:签订地: 签订地:身份证号码: 身份证号码:年 月 日 年 月 日

2、绿化工程承包协议书

发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称:丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程;2.工程地点:丹水镇丹水村三里庙村;3.工程承包范围和内容:栽植红花草30万棵,二花65万棵,栀子16万棵;4. 承包方式:由乙方包工、包料。第二条 工程期限:2015年10月16日---2015年11月16日第三条 工程合同造价:本工程合同预算造价为人民币531650元,即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整(含税金)。第四条 工程价款的支付与结算1.签定合同后,甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30%;2.乙方完成合同工程量的80%时,甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50%工程进度款;3.工程竣工后,甲方应在十日内付给乙方合同总造价70%工程进度款;4.工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作(按实际发生量结算)。工程结算后十日内付至结算总价的90%工程款;尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。5.确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度,造成乙方停工、窝工,损失应由甲方承担。第五条 苗木养护期:六个月。第六条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为合格;2.乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工,并接受甲方现场监督检查;3.工程竣工后,由甲方及时组织竣工验收。验收合格后,将工程移交给甲方管理。第七条 双方负责事项1.甲方(1)办理土地征用、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作;(2)按规定提供施工场地;(3)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2.乙方(1)施工场地的平整;(2)确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;(3)在交工前应负责管理,并清理好场地;第八条 本合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决;如协商不成,由仲裁机构仲裁,仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条 附则本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效,合同工程竣工交验,结清工程尾款,养护期满后自然失效。本合同一式两份,甲乙双方各执1份为凭。发包方(盖章) 承包方(盖章)_______________ 法定代表人(签名):_________ 法定代表人(签名):____________ 委托代表人(签名):___________ 委托代表人(签名):____________ 签约日期:______年______月____日绿化工程承包协议书 [篇2]建设单位(甲方):________________________________________施工单位(乙方):________________________________________甲方因绿化工作需要,现委托乙方全面负责 绿化工程施工。依据《中华人民共和国经济合同法》,就工程具体施工事宜,达成以下条款,双方共同遵守。一、工程造价:经双方确定,本工程的总造价为 元。总造价中包含税金 ________元。二、承包方式:采用整体大包干,即包工包料包工期。如因设计变更或甲方主观变动而引起工程量变化的,变更范围内费用由甲方负责。三、甲方职责:1.甲方负责供水、供电及施工现场协调工作,以确保施工进度。2.按时组织工程竣工验收工作。3.按照本合同规定办理结算业务。四、乙方职责:1.按照甲方要求,按时按量完成绿化施工任务。2.提交相应苗木清单,图纸等数据。苗木规格,数量,苗木费用等详见附表。3.为甲方提供本绿化工程后期的相应技术指导工作。五、付款方式:甲方苗木栽植完毕后,乙方支付工程总造价的 %,即 元;剩余工程款待保活期结束,经甲乙双方共同验收合格后,一次性付清。(如乙方未能按时结算款项,需按银行同期贷款利率的四倍利息支付延期付款违约金,自开始延期结算之日起计算)六、本合同一式两份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后生效,各执一份。 七、本合同如有未尽事宜,经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。 八、本合同自双方正式签字之日起生效,至工程竣工验收工程造价全部结清后失效。甲方(盖章): 乙方(盖章):法人代表(签字): 法人代表(签字):签定日期:______年____月____日 签定日期:______年____月____日

3、工程合作承包协议书

合伙人:________(以下简称甲方)合伙人:________(以下简称乙方)合伙人:________(以下简称丙方)甲、乙、丙三方经平等协商,就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。四、出资方式、金额及时间。1.甲方以前期承包工程和现有机具出资。2.乙方以现金方式出资贰佰万元。3. 丙方以现金方式出资捌拾万元。4. 股份均摊。5. 在2011年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位,以前出资部分不计算股份,不计算利息,待工程完工后未出现亏损就退还本金,如有亏损,照样承担亏损部分。五、盈余分配与债务承担1.盈余分配:均分。2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按比例承担。六、退伙合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。七、权利与义务1.甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;2.乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;3. 丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理;4.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;2.未尽事宜,另行协商,并订立补充协议。合伙人: 身份证号 。联系电话: 。合伙人: 身份证号 。联系电话: 。合伙人:身份证号。联系电话:。___年___月____日工程合作承包协议书 [篇2]甲方: 身份证号码:乙方: 身份证号码:丙方: 身份证号码:甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以 中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以 名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币 万元,甲方按40%的比例投资即 万元,乙方按30%的比例投资即 万元,丙方按30%的比例投资即 万元。2.如合伙过程中 万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率 %向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。五、盈余分配与债务承担1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。六、权利与义务1.合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐;2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。七、禁止行为1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。八、合伙期满1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。九、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。十、生效及补充1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份;2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。甲方: 乙方: 丙方:年 月 日 年 月 日 年 月 日

4、工程承包协议书

发包人:(简称甲方)

承包人:(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:;

2、工程地点:;

3、工程范围:

4、承包方式:。

二、合同工期

1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准:合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。

五,付款方式

付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人

人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。合同订立时间:___年___月___日

合同订立地点:____________________

本合同共_页

发包人:(盖章)

法定代表人/委托代理人:(签字)

承包人:(签字)联系方式:

开户银行:

银行账号:

5、猜你喜欢: